Испытания строительных конструкций: порядок

Испытания строительных конструкций проводят, чтобы подтвердить их прочность, несущую способность, герметичность или иные свойства, заложенные проектом. В отношениях подрядчика и заказчика результат испытаний решает практический вопрос: можно ли принимать работы и платить за них. Если проект, договор или нормативный документ требует испытаний, приёмка без положительного результата не обязательна для заказчика, а подрядчик не вправе требовать оплаты за непроверенную конструкцию.

Порядок в общих чертах такой. Стороны согласуют программу испытаний и испытательную организацию, заказчик извещается о дате, испытания проводятся по методике стандарта, результат оформляется протоколом и актом. При отрицательном результате подрядчик устраняет причину и повторяет испытания. Если стороны не согласны с результатом, спор решается в арбитражном суде, как правило, через строительно-техническую экспертизу с повторными испытаниями.

Испытания конструкций в строительном подряде: какой вопрос они решают

Испытания бывают разрушающими и неразрушающими. В первом случае образцы или контрольные элементы доводят до разрушения в лаборатории: так определяют прочность бетона по кубам, механические свойства арматуры и сварных соединений. Во втором случае свойства конструкции оценивают на месте без её повреждения: приборами ударного импульса, отрыва со скалыванием, ультразвуком.

Отдельная группа — натурные испытания нагружением. Сваи испытывают статической нагрузкой, сборные железобетонные изделия проверяют контрольной нагрузкой, трубопроводы опрессовывают давлением, кровлю и резервуары проверяют на герметичность. Такие испытания показывают работу конструкции в условиях, близких к эксплуатационным.

К этой же группе относятся индивидуальные испытания и комплексное опробование смонтированного оборудования при монтажных и пусконаладочных работах. Подрядчик по монтажу подтверждает ими, что оборудование работает в проектном режиме, а заказчик получает основание принять этап. Споры здесь обычно касаются того, кто обеспечивает энергоресурсы, сырьё и персонал для опробования, и чья вина в том, что опробование сорвалось.

Для договорных отношений испытания важны тем, что переводят спор о качестве из области мнений в область цифр. Подрядчик подтверждает, что конструкция соответствует проекту. Заказчик получает объективное основание для отказа от приёмки или для требования об устранении недостатков.

ГОСТы на испытания и правила АПК РФ об экспертизе

Статья 753 ГК РФ о сдаче и приёмке работ допускает, что приёмке результата предшествуют предварительные испытания, если это предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором. В этом случае приёмка возможна только при положительном результате испытаний. Это правило даёт заказчику законное основание не подписывать акты, пока испытания не пройдены.

Методики испытаний установлены государственными стандартами. Для бетона применяют ГОСТ 10180 (определение прочности по контрольным образцам), ГОСТ 22690 (механические методы неразрушающего контроля), ГОСТ 18105 (правила контроля и оценки прочности). Сваи испытывают по ГОСТ 5686. Сборные железобетонные изделия проверяют нагружением по ГОСТ 8829. Для обследования уже построенных зданий применяется ГОСТ 31937.

Если стороны спорят о результатах, арбитражный суд назначает экспертизу по правилам АПК РФ. Экспертиза проводится по ходатайству стороны или по инициативе суда, эксперт предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение, а стороны вправе предлагать вопросы и кандидатуры экспертов. Разъяснения о назначении и оценке экспертизы даны высшей судебной инстанцией в постановлении Пленума ВАС РФ № 23 от 04.04.2014.

Протокол испытаний, выполненных до суда по заказу одной стороны, суд оценивает как письменное доказательство. Если испытания проводились без извещения другой стороны или организацией без подтверждённой компетенции, доказательственная сила протокола снижается.

Порядок испытаний: от программы до протокола

1. Определите, какие испытания обязательны. Источники: проект, договор подряда, своды правил для данного вида конструкций.
2. Согласуйте с заказчиком программу: объём выборки, места отбора образцов или установки приборов, методику, критерии оценки.
3. Выберите испытательную лабораторию. Проверьте, что она аккредитована на нужные методы, а приборы поверены.
4. Письменно известите заказчика о дате и месте испытаний и предложите направить представителя.
5. Проведите испытания с фиксацией хода: фото, видео, журнал испытаний, акт отбора образцов с подписями.
6. Получите протокол с результатами, указанием методики, оборудования и сведений о поверке.
7. Оформите акт испытаний, подписанный представителями сторон, с выводом о соответствии или несоответствии проекту.

Если результат отрицательный

Подрядчик выясняет причину: дефект материала, нарушение технологии, ошибка в проекте. При дефекте материала подключается поставщик. При ошибке проекта подрядчик письменно сообщает заказчику и приостанавливает работы по правилам статьи 716 ГК РФ. После устранения причины испытания повторяют в согласованном объёме.

Сроки испытаний, кто их оплачивает и как это влияет на расчёты

Испытания проводят в момент, когда материал или конструкция достигли проектного состояния. Бетон оценивают на проектную прочность в возрасте, указанном в проекте, обычно это 28 суток, если проект не устанавливает иного. Испытания свай статической нагрузкой проводят после «отдыха» сваи в грунте, срок которого зависит от грунтовых условий. Опрессовку сетей выполняют до засыпки траншей.

Кто платит за испытания, решает договор. Часто расходы на испытания, предусмотренные проектом и стандартами, включены в цену работ подрядчика. Если заказчик требует дополнительных испытаний сверх проекта, логично возложить их стоимость на заказчика при положительном результате и на подрядчика при отрицательном.

Срок испытаний влияет на сроки работ. Если подрядчик задерживает испытания по своей вине, сдвиг приёмки относят на него. Если заказчик не обеспечил участие своего представителя или не согласовал программу, подрядчик вправе ссылаться на это при расчёте неустойки за просрочку. Стоимость испытаний и экспертиз зависит от объёма выборки и методики, единых расценок нет.

Документы испытаний, которые принимает суд

Арбитражный суд и эксперт оценивают не только цифры в протоколе, но и происхождение образцов и порядок проведения испытаний. Поэтому важно сохранить всю цепочку документов.

• Проектные требования: класс бетона, расчётная нагрузка на сваю, давление опрессовки.
• Программа испытаний, согласованная сторонами.
• Акты отбора образцов с указанием места, даты, маркировки и подписей.
• Журнал бетонных работ или журнал забивки свай со ссылками на партии и захватки.
• Протоколы испытаний с указанием методики, оборудования и сведений о поверке.
• Документ об аккредитации лаборатории на соответствующие методы.
• Извещения заказчика о дате испытаний и доказательства их получения.
• Акты испытаний, подписанные сторонами, или письма с возражениями.

Если испытания проводились по требованию заказчика без участия подрядчика, подрядчику стоит в разумный срок письменно заявить возражения и потребовать повторных испытаний в его присутствии. Молчание затруднит оспаривание результата в суде.

Ошибки при испытаниях, из-за которых протокол теряет силу

Образцы отобраны без участия другой стороны и без акта отбора. Противоположная сторона заявляет, что кубы изготовлены не из бетона спорной конструкции, и опровергнуть это нечем.

Лаборатория не аккредитована на применённый метод или приборы не прошли поверку. Эксперт в суде указывает на недостоверность результатов, и протокол исключается из доказательной базы.

Неразрушающий контроль выполнен без градуировочной зависимости, которую требует стандарт, или с нарушением количества участков измерений. Результат оказывается ориентировочным и не подтверждает класс бетона.

Испытания проведены раньше срока, когда бетон ещё не набрал проектную прочность. Отрицательный результат в этом случае ничего не доказывает, но стороны успевают обменяться претензиями и сорвать приёмку.

Стороны путают испытания с экспертизой. Протокол лаборатории устанавливает свойства образца, но не отвечает на вопрос о причинах дефекта и стоимости его устранения. Для этого нужно заключение эксперта.

Подготовка к спору о прочности и несущей способности: роль юриста

Юрист по строительным спорам подключается раньше, чем кажется. Ещё при согласовании договора он закрепляет, какие испытания обязательны, кто выбирает лабораторию, как извещается другая сторона, кто платит за дополнительные испытания и как отрицательный результат влияет на сроки и оплату.

Когда результат испытаний оспаривается, юрист оценивает протокол по формальным признакам: участие сторон, аккредитация, поверка, соблюдение методики. Нередко уже на этом этапе выясняется, что протокол противоположной стороны можно опровергнуть без больших затрат.

В судебном деле юрист вместе с техническим специалистом готовит вопросы эксперту: соответствует ли конструкция проекту по прочности, какова причина несоответствия, возможно ли усиление вместо переделки и сколько стоит устранение. Он же заявляет возражения против вопросов оппонента и при необходимости ходатайствует о вызове эксперта для пояснений.

Подготовьте проект, программу и протоколы испытаний, журналы работ и переписку. Специалист из подборки юристов по строительным спорам на этом сайте сможет по ним оценить, есть ли основания спорить с результатом.

Электронная почта редакции: stroyspory@строительные-споры-юристы.рф. Контакты адвокатов и юристов — участников рейтинга — на страницах не размещаются.