Лучшие юристы по спорам с поставщиками

Юристы по спорам с поставщиками в строительстве нужны компании, которой поставщик сорвал сроки, привёз материалы ненадлежащего качества или недопоставил оборудование для объекта. Такие споры решаются по правилам ГК РФ о договоре поставки, а не о подряде, но последствия почти всегда отражаются на договоре подряда. Подрядчик, который из-за поставщика не сдал этап вовремя, отвечает перед заказчиком сам: предприниматель не может сослаться на нарушение со стороны своих контрагентов как на основание освобождения от ответственности. Поэтому сначала решают две задачи одновременно: защищаются от претензий заказчика и предъявляют требования поставщику.

Порядок у таких споров стандартный. Покупатель фиксирует нарушение при приёмке или после неё, уведомляет поставщика и направляет претензию. В арбитражный суд допустимо обратиться, когда с момента её отправки прошло 30 календарных дней, если договор не предусматривает для ответа другого срока. Требования к поставщику зависят от нарушения: неустойка за просрочку, восполнение недопоставки, замена или уменьшение цены некачественного товара, убытки от замещающей закупки.

Специалиста для этой задачи выбирают по опыту в обеих областях: в поставке и в подряде. В подборку редакция включила участников рейтинга с проверяемыми делами по контрактам снабжения строительных компаний. Цену работы участник сообщает после того, как изучит договор поставки, накладные и переписку.

Кто спорит с поставщиком материалов: генподрядчик, подрядчик, заказчик

Подрядчик и генподрядчик чаще всего закупают материалы сами: согласно ГК РФ снабжать стройку материалами и оборудованием должен подрядчик, пока договор не возложил эту обязанность на заказчика. Поэтому именно подрядчик предъявляет требования поставщику бетона, арматуры, металлоконструкций, инженерного оборудования. Для него спор с поставщиком почти всегда связан со сроками и качеством работ на объекте.

Заказчик становится стороной спора с поставщиком, когда по договору подряда он сам обеспечивает объект материалами или оборудованием. Если давальческий материал оказался непригодным, отвечает сторона, которая его предоставила. Подрядчик в такой ситуации обязан предупредить заказчика и вправе приостановить работы, а заказчик предъявляет требования своему поставщику.

Субподрядчик спорит с поставщиком реже, но его положение самое уязвимое. Он получает претензии от генподрядчика за просрочку, а сам зависит от поставщика с узкой специализацией. Юрист проверяет, какие условия о сроках и ответственности есть в обоих договорах и можно ли переложить потери на поставщика.

Как проверить, что кандидат знает и поставку, и подряд

Через сервис kad.arbitr.ru отыщите дела кандидата, в которых участвовали строительные компании. Выбирайте иски о взыскании неустойки за просрочку поставки, о соразмерном уменьшении цены и о возмещении убытков при расторжении договора поставки. Полезны и подрядные дела, где одна из сторон ссылалась на просрочку поставщика: из них понятно, как суды относились к такому доводу.

Адвокатский статус проверяют в реестре адвокатов региона и на сайте fparf.ru. Представлять компанию в арбитражном суде вправе и юрист без адвокатского статуса, если у него есть высшее юридическое образование. Регистрационный номер адвоката приведён в карточке участника подборки.

Попросите кандидата объяснить, как он будет связывать два спора: с заказчиком и с поставщиком. Ответ показывает, понимает ли он, что убытки от неустойки перед заказчиком надо доказывать с учётом причинной связи с нарушением поставщика.

Отдельно спросите о приёмке товара. Юрист, разбирающийся в поставках, понимает, в каких случаях применяются инструкции П-6 и П-7 о приёмке по количеству и качеству: лишь тогда, когда договор прямо отсылает к ним.

Чем опасна задержка поставки для всей цепочки подряда

Просрочка поставки ложится на сроки всей цепочки подряда. Подрядчик не может приступить к этапу и срывает график, а заказчик начисляет неустойку. При значительной просрочке заказчик вправе отказаться от договора подряда и потребовать вернуть аванс за невыполненные работы.

Подрядчик в этой ситуации защищается от двух рисков одновременно. Первый: ответственность перед заказчиком. Снизить её можно путём переговоров о переносе сроков, дополнительного соглашения с новым графиком или заявления об уменьшении неустойки по ст. 333 ГК РФ, когда её размер явно несоразмерен. Второй: несение убытков без возмещения. Здесь нужен иск к поставщику, в котором неустойка, уплаченная заказчику, заявлена как убытки.

Заказчик, который сам поставлял материалы, тоже рискует. Подрядчик, своевременно предупредивший о задержке давальческих материалов и приостановивший работы, вправе ссылаться на это и не отвечать за просрочку. Тогда потери заказчика переходят в спор с его поставщиком.

Просчёты, которые обходятся особенно дорого

• приняли материал без проверки и без оговорок в накладной;
• не известили поставщика о выявленных недостатках в разумный срок;
• использовали спорный материал в работах, не сохранив образцы и не зафиксировав партию.

Документы по поставке, которые нужны юристу в первую очередь

Позицию юрист оценивает, опираясь на документы о приёмке. Если они оформлены небрежно, доказать недопоставку или недостатки будет трудно. Поэтому первые дни уходят на сбор и проверку бумаг.

• договор поставки со спецификациями, графиком поставки и условиями о приёмке;
• товарные накладные или УПД с отметками о приёмке и оговорками;
• сертификаты, паспорта качества, декларации соответствия на партию;
• акты о расхождениях по количеству или о скрытых недостатках, составленные с вызовом поставщика;
• протоколы лабораторных испытаний, а также акты отбора проб;
• переписка с поставщиком о сроках, недостатках и замене;
• документы по договору подряда: график, претензии заказчика, начисленная неустойка.

Если материал уже использован в работах, особенно важны журналы входного контроля и акты отбора образцов. Не имея таких документов, поставщик станет утверждать, что недостатки возникли из-за нарушения технологии монтажа.

При обнаружении недостатков действуют в определённом порядке. Партию убирают в сторону и маркируют, а поставщика письменно приглашают на совместный осмотр, называя дату и место. Если он не является, акт составляют с участием независимой организации, а образцы отбирают так, чтобы их можно было передать эксперту в суде.

Претензия поставщику и иск: порядок и сроки

Права покупателя зависят от вида нарушения. Закон даёт разные инструменты для просрочки, недопоставки и недостатков качества. Юрист выбирает требование так, чтобы оно было исполнимо и подтверждено документами.

О недостатках качества покупатель обязан заявить в гарантийный срок, а при его отсутствии — в разумный срок, который не превышает двух лет с момента передачи товара. Претензия отправляется на адрес из ЕГРЮЛ тем способом, который предусмотрен договором. Иск предъявляют в арбитражный суд региона, где находится поставщик, либо в суд, который стороны определили в договоре.

Когда иск о взыскании долга за поставленные материалы подал сам поставщик, покупатель вправе заявить встречные требования о неустойке за просрочку либо об уменьшении цены. Суд рассмотрит их совместно и произведёт зачёт взаимных сумм. Отказ платить за поставку без такого встречного требования рискован: суд взыщет полную цену, а претензии к качеству придётся доказывать в отдельном деле.

Когда качество оспаривается, в ходе процесса назначают товароведческую либо строительно-техническую экспертизу. Эксперту задают вопросы так, чтобы он определил, был ли недостаток на момент передачи или появился позднее.

Цена работы по спору с поставщиком

Тарифы участников подборки на этом сайте не публикуются. Цена определяется суммой требований, количеством партий и эпизодов, а также потребностью в испытаниях и экспертизе. Если спор с поставщиком ведётся параллельно со спором с заказчиком, участник может предложить единую оценку обоих дел.

Отдельной строкой в смете часто идёт претензионная стадия. Поставщики, дорожащие отношениями со строительной компанией, нередко соглашаются заменить партию, дать скидку или зачесть неустойку в счёт следующих поставок. Грамотно составленная претензия с расчётом и доказательствами иногда закрывает спор без суда, и тогда расходы компании ограничиваются этим этапом.

Распространены фиксированная плата за претензионную работу и за инстанцию, почасовая оплата и комбинированные схемы, где часть вознаграждения связана с результатом, если это допускают правила адвокатской этики. Помимо гонорара, компания оплачивает государственную пошлину по Налоговому кодексу РФ, а также лабораторные испытания и экспертизу.

Если спор выигран, затраты на представителя и экспертизу ложатся на поставщика. Суд проверит их разумность, поэтому акты о выполненной юристом работе стоит оформлять по каждому этапу.

Как читать карточки участников по спорам снабжения

Карточка участника содержит его статус, регистрационный номер в реестре, позицию в рейтинге и долю строительных дел в его практике. Эти данные редакция проверяет по реестрам и в картотеке арбитражных дел. Позиция в подборке не обещает какого-либо определённого результата: он зависит от документов приёмки и условий договора поставки.

Сравнивайте кандидатов по делам о поставке строительных материалов и оборудования, а не по общей коммерческой практике. Спросите, как участник предлагает выстроить параллельные споры и в каком порядке их начинать.

Следующий шаг: соберите договор поставки, накладные, сертификаты и переписку, а также претензии заказчика по договору подряда. Назовите поставку в письме редакции: назовём, кого из участников подборки стоит проверить в первую очередь, чтобы оценить требования к поставщику.

Электронная почта редакции: stroyspory@строительные-споры-юристы.рф. Контакты адвокатов и юристов — участников рейтинга — на страницах не размещаются.